Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 42. § és a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § * E rendelet hatálya kiteljed a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő azon közutakra, ezek műtárgyaira, tartozékaira, amelyek kezelése, üzemeltetése és fejlesztése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az Önkormányzat feladata.
2. § Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közutak útkategóriába sorolását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) forgalomtechnikai létesítmény: a forgalomirányító fényjelző készülék (a továbbiakban: jelzőlámpa), a közúti jelzőtábla, az útburkolati jel, jelzőtest, egyéb közúti jelzés, a várakozást gátló eszköz (pl. poller, korlát), valamint a forgalomirányító jelzésrendszer alépítménye (csőhálózat, akna);
b) forgalomtechnikai kezelő: Budapest Főváros teljes közforgalomnak megnyitott közúthálózata tekintetében – jogszabályban meghatározott esetekben – a Fővárosi Közgyűlés;
c) földút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott fogalom;
d) helyi közút: az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közútnak a kiemelt szegéllyel, az útpadkával, a zöldfelülettel, illetve a járdával határolt, ezeket is magába foglaló, továbbá a közútnak a közparkkal határolt, valamint a közparkban lévő – az ingatlan-nyilvántartásban szereplő közterületi helyrajzi számmal azonosítható – területe;
e) gyalogút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott fogalom;
f) járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része, kivéve az ingatlantól a járdához vezető szilárd burkolattal ellátott területet;
g) közút fejlesztése: érvényes útügyi műszaki előírások, szabványok szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező szilárd burkolatú út létrehozása;
h) közút felújítása: nem megfelelő állapotú szilárd burkolatú út vagy útszakasz útburkolatának cseréje;
i) közút fenntartása: a forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, mely alkalmas a meglevő közutak állagának megóvására;
j) szilárd burkolatú út: a KRESZ-ben meghatározott fogalom;
k) úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része;
l) zöldfelület: közterületen létrejött természetes felület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj vagy a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg, kivéve a – jármű közlekedésére szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú – földútnak minősülő utat;
m) zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom.
4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi közút kezelésével összefüggő feladatok közül a polgármesterre ruházza át a forgalmi rend kialakításra vonatkozó, a forgalomtechnikai kezelő megkeresésére történő nyilatkozat megtételének jogát.
(2) A Képviselő-testület a helyi közutak kezelésével összefüggő feladatok közül a jegyző útján látja el:
a) * a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulás kiadásával, az igénybevétel feltételei, valamint az igénybevételi díj meghatározásával,
b) a helyi közútra vonatkozó, a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott adatokat tartalmazó nyilvántartás vezetésével, továbbá
c) az ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat.
(3) A Képviselő-testület a helyi közutak üzemeltetésével összefüggő, e rendeletben szabályozott feladatait a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-re (a továbbiakban: üzemeltető) ruházza át. Az üzemeltető feladatköre:
a) a helyi közút vizsgálata, fenntartása, karbantartása, felújítása, valamint
b) útellenőrt szolgálat működtetése a helyi közutak műszaki állapotával kapcsolatos ellenőrzés céljából.
5. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges külön jogszabályban előírt hozzájárulást, engedélyt és nyilatkozatot (a továbbiakban együtt: közútkezelői hozzájárulás) a közútkezelő adja ki.
(2) Burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevételhez és a hozzá kapcsolódó földmunkához munkakezdési vagy egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás szükséges.
(3) Ha a magántulajdonú ingatlan építése a helyi közút igénybevételével jár, az építés megkezdése előtt, illetve az építési engedély kiadásához előzetes közútkezelői hozzájárulást kell kérni.
(4) A közútkezelői hozzájárulás jogosultja az, aki a helyi közutat igénybe kívánja venni (a továbbiakban: jogosult). A közútkezelői hozzájárulással megszerzett jog nem ruházható át.
6. § * A jogosult köteles a közút vagy közpark egy hetet meghaladó nem közlekedési célú igénybevételét megelőzően a munkavégzéssel érintett terület vonzáskörzetében élő lakosságot tájékoztatni.
7. § (1) A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a közterületet igénybe kívánja venni. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott meghatározott mellékletekkel együtt.
(2) A közútkezelői hozzájárulás nem mentesít a jogszabályban előlit más engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése alól.
(4) A közútkezelői hozzájárulás érvényességi idejét a közútkezelő saját hatáskörben, szakmai mérlegelés alapján állapítja meg.
8. § (1) A közút állagának védelme, valamint a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője a közútkezelői hozzájárulásban – a közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeként – előírhatja, hogy a közút igénybevételének idejére a munka csak a közútkezelő képviselőjének személyes jelenlétében végezhető.
(2) A burkolatbontással nem járó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén – a burkolatbontással nem járó daruzási, építőanyag-rakodási és betonpumpa-elhelyezési igénybevételt kivéve – a jogosult köteles a közterület használatára vonatkozó hatósági szerződést kötni. A hatósági szerződés megkötésének előzetes feltétele az érvényes közútkezelői hozzájárulás.
9. § (1) A közterület burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevétele vagy burkolatbontással nem járó daruzási, építőanyag-rakodási és betonpumpa-elhelyezési igénybevétele esetén a 3. mellékletben meghatározott díjtételnek megfelelően számított igénybevételi díjat kell fizetni. Ha a számított díj összege a bruttó 1000,- Ft-ot nem haladja meg, a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie. A közterület nem közlekedési célú igénybevétele esetén a díjszámítás alapja a munkavégzés során elkorlátozott terület nagysága.
(2) Nem kell díjat fizetni a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.
(3) Az (1) bekezdés szerinti díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. A díj megfizetésének hiányában munkakezdési hozzájárulás nem adható.
(4) Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás és engedély a helyszínen rendelkezésre álljon, valamint köteles azokat a közútkezelő megbízottja és a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzésre bemutatni.
10. § (1) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közút kezelője az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
(2) *
11. § (1) A közútkezelői hozzájárulás alapján a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 30 nappal munkakezdési hozzájárulást kell kérni.
(2) * A munkakezdési hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat munkavégzés céljából igénybe kívánja venni (a továbbiakban: kivitelező).
(3) A munkakezdési hozzájárulás át nem ruházható, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelező.
(4) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon az ott feltüntetett mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kell benyújtani.
(5) A munkakezdési hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzési kötelezettsége alól.
(6) Burkolatbontással járó munkavégzéshez november 15. és március 15. közötti időszakban munkakezdési hozzájárulás csak rendkívüli esetben adható. Ennek tekinthető, ha a várható időjárási viszonyok a munkát megengedik, és a hozzájárulás jogosultja kötelezettséget vállal a téli munkavégzés feltételeinek a biztosítására.
(7) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni a jogszabályok, irányelvek, Szabványok, útügyi műszaki előírások, továbbá az előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezések betartásáról.
12. § (1) A közút végleges helyreállítását – ideértve az útburkolati jeleket is – a munkakezdési hozzájárulásban előírt határidőre be kell fejezni.
(2) Amennyiben az engedélyezett határidőn belül a munka nem készül el, a határidő lejártát megelőzően a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani.
(3) A határidő-hosszabbításról a közútkezelő soron kívül dönt.
13. § (1) Egyszerűsített munkakezdési hozzájárulást kell kérni:
a) * a helyi közút 72 órát meghaladó nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele, továbbá
b) a nem önkormányzati tulajdonú közművek szerelvényeinek, aknafedlapjainak cseréje, javítása, szint behelyezése
esetén.
(2) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés helyszínén 1,00 m x 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok megnevezését feltüntető táblát elhelyezni.
14. § (1) A közterület nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a közútkezelőnek – az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – bejelenteni, valamint az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közterületet az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.
(2) Az igénybevevő a rendkívüli igénybevétel okának megjelölését, a halaszthatatlanságra vonatkozó szakvéleményt vagy üzemeltetői nyilatkozatot a rendkívüli esemény tudomására jutásának idején, de legkésőbb a munka megkezdését követő 12 órán belül köteles megküldeni a közútkezelőnek. A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani.
(3) Az igénybevevő köteles a munkát a közútkezelő által az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételek figyelembevételével végezni, valamint az igénybe vett közterületet az abban foglalt előírások szerint helyreállítani.
(4) Nem mentesül az igénybevevő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás beszerzése alól, ha a rendkívüli igénybevételre rendelkezésre álló 72 óra elteltével a közterület nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét ismételten bejelenti.
15. § A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a munkaterületet a közútkezelőtől. A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot a kivitelező fényképsorozattal vagy videofelvétellel dokumentálja, és egy példányt a közútkezelőnek át kell adnia.
16. § (1) A közterületen végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól – a jogszabályban meghatározottak és a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv szerint – el kell választani. A munkaterületre előjelzéssel fel kell hívni a figyelmet, és azt közúti jelzéssel meg kell jelölni.
(2) A közterületi útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemeinek meg kell felelniük a jogszabályokban, valamint szabványokban, útügyi műszaki előírásokban és irányelvekben foglalt követelményeknek.
(3) A forgalom számára fenntartott területen munkagép, anyagszállító jármű nem tartózkodhat, anyagot nem tárolhat, a közterületnek bármilyen célból csak a forgalomszabályozási tervben megjelölt része foglalható el.
17. § (1) Közterületen végzett vagy a közterületet érintő munkák kivitelezésének ideje alatt a forgalmat a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott forgalomszabályozási tervben foglaltak alapján kell fenntartani.
(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a fővárosi közlekedési tájékoztatási feladatokat ellátó szervezetet, valamint az érintett ingatlantulajdonosokat az ideiglenes forgalmi rend kialakításáról – az ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3 munkanappal korábban – értesíteni.
(3) A közterületen végzett munkálatok ideje alatt az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a feladata és felelőssége.
(4) Amíg ideiglenes forgalmi rend van érvényben, az ellentétes értelmű közúti jelzéseket letakarással vagy leszereléssel kell érvényteleníteni.
(5) Az ideiglenes jelzőtáblák kivételesen hordozható kivitelű, felborulás ellen védett oszlopokra is helyezhetők.
(6) A munkavégzés során az általános forgalomtechnikai üzemeltetői és technológiai előírásokat be kell tartani.
18. § Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák befejezését követően (vagy azzal egyidejűleg) az építést megelőző forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles helyreállítani, valamint az új forgalmi rendet kialakítani a fővárosi közlekedési tájékoztatási feladatokat ellátó szervezet egyidejű értesítése mellett.
19. § (1) Bontással járó munka akkor kezdhető meg, amennyiben a folyamatos munkavégzéshez és az előírt határidőre történő befejezéshez minden feltétel biztosított, továbbá a munka megkezdésének pontos időpontja és szükség esetén a munkavégzés ütemezésének bejelentése megtörtént.
(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a közútkezelő felhívására igazolni köteles, hogy a munka folyamatos végzésének feltételei biztosítottak, a munka végzéséhez szükséges engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak. A munka végzéséhez szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyszínén kell tartani.
(3) A munkákat a vonatkozó szakági előírások betartása mellett kell végezni, és a munkák befejezését követően a helyreállítást azonnal meg kell kezdeni.
(4) Járdán, gyalogúton és kerékpárúton a nyomvonalas létesítmény munkálatait úgy kell végezni, hogy a vezetékfektetés, valamint a helyreállítás folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldobon levő kábelmennyiség hosszát.
(5) A munkaárok visszatöltését szakszerű tömörítéssel kell elvégezni, mely során a kitermelt, de visszatöltésre alkalmatlan, fagyott vagy veszélyes anyagot nem szabad felhasználni.
20. § (1) A munka végzése során biztosítani kell az építőanyagok kiszállítására és a munkahelyen történő megfelelő tárolására vonatkozó előírások maradéktalan betartását.
(2) A munkavégzéshez szükséges anyagokat a munkaterületen úgy kell tárolni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne veszélyeztesse, és szennyeződést ne okozzon. A kitermelt és ott felhasználásra nem kerülő anyagot késedelem nélkül el kell szállítani.
(3) A felbontott burkolat jó állapotú, de visszaépítésre nem kerülő idomköveit megtisztítva az üzemeltető által megjelölt helyre kell szállítani és ott idomba rakva – dokumentálva – átadni.
(4) A közutat, a műtárgyait és tartozékait fold-, törmelék,- gép-, szerszámtárolásra felhasználni nem lehet.
(5) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelezés során felbontandó területen kívül más területet is igénybe kíván venni a felbontáshoz kapcsolódó egyéb munkavégzés céljából – különösen felvonulás, deponálás, konténertárolás –, a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltakat is be kell tartania.
21. § (1) Földmunka esetén a munkaárok fát 2 méternél jobban nem közelíthet meg. Amennyiben a nyomvonalas létesítmény kiépítése más módon – valamilyen kényszerhelyzet miatt – nem oldható meg, a gyökérzet megóvása mellett kézi vagy gépi átfúrást kell alkalmazni. Az átfúrás a fa törzsét 1,5 méternél jobban nem közelítheti meg.
(2) Fa törzsétől mért 3 méteres sugarú körön belül legfeljebb 50 cm mélyen a gyökérzónában lévő föld kitermelését kizárólag kézzel szabad végezni. A munkák során 5 centiméternél vastagabb gyökér nem vágható el. A 2 és 5 cm közötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, azokat óvni kell a huzamosabb kiszáradástól, ezért mielőbbi földtakarást kell alkalmazni. A fa gyökérmetszése esetén a gallyait 1/5 részben vissza kell vágni.
(3) Az építési munkák által érintett területen a munkagépek hatósugarán belüli és a szállítójárművek útvonalába eső fák törzsét – ha a fák sérülésének veszélye fennáll – a munkálatok ideje alatt kalodával kell védeni. A kalodát a törzshöz rögzíteni nem szabad.
(4) Fák tövében és a közművek felszíni szerelvényein építési anyagokat, a kitermelt földet és törmeléket tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
22. § (1) A helyi közutak fejlesztését, felújítását megelőző közműépítés miatti útburkolatbontás helyreállítása esetén az útburkolatot ideiglenes jelleggel lehet helyreállítani.
(2) Az ideiglenes helyreállítás módját az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közútkezelő egyedileg határozza meg.
(3) Az útburkolatot – annak végleges helyreállításáig – a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania.
23. § (1) A helyi közutat a közútkezelő által a munkakezdési hozzájárulásban, a jogszabályokban, az irányelvekben, a szabványokban és útügyi műszaki előírásokban előírt módon, legalább a felbontott útburkolattal azonos minőségű, tartósságú, valamint teherbírású burkolatnemmel kell véglegesen helyreállítani.
(2) A helyi közút részét képező úttest burkolata kizárólag hengerelt aszfalt, a járda burkolata kizárólag öntött aszfalt lehet. Ha az érintett magántulajdonú ingatlan tulajdonosa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot nyújt be a közútkezelőhöz, melyben vállalja az ingatlan előtti járdaszakasz üzemeltetését, annak burkolataként beton térkő is engedélyezhető.
(3) A közút területén, alatta, felette elhelyezkedő közművek, közmű fedlapok, szerelvények közterületet érintő bontása, építése, javítása, karbantartása esetén a közmű üzemeltetője vagy megbízottja köteles az úttestet úgy helyreállítani, hogy az út függőleges vonalvezetésében a közmű fedlapok, szerelvények indokolatlan eltérést ne okozzanak.
24. § (1) A munka befejezéséről és a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról a kivitelező a közútkezelőt értesíti.
(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka befejezése után átadás-átvételi eljárás keretében adja vissza a munkaterületet a közútkezelőnek. Az átadás-átvételről a 6. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell kiállítani.
(3) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka befejezését követően a munkaterület átadásátvételi eljárása során legalább az alábbiakat köteles a közútkezelőnek átadni, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik:
a) a beépített anyagok minőségét és mennyiségét igazoló bizonylatokat,
b) a tömörségi, mérési jegyzőkönyveket (ideértve a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is).
25. § (1) A kiemelt munkaárok visszatöltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni, melyet legfeljebb 25 cm-es terítési vastagságban, réteges tömörítéssel kell beépíteni. A közművezetékek környezetének tömörsége legalább Trγ=85%-os, a töltéstest legalább Trγ=90%-os, a földmű, úttükör, ágyazat legalább Trγ=95%-os. A földmű felszínén legalább E2=50 MN/m2 teherbírási éltéket kell elérni, a burkolatalap alá legalább E2=60 MN/m2 teherbírási értékű ágyazatot kell építeni.
(2) Az ágyazat vastagságának járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kapubehajtó burkolatok alaprétege alatt legalább 15 centiméternek, úttest alatt legalább 20 cm vastagnak kell lennie. A tömörítést és a teherbírást bizonylataim kell.
(3) A felbontott burkolatok alapját földnedves betonból vagy hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alaprétegből kell kialakítani úgy, hogy annak minősége és vastagsága az eredetivel megegyezzen, és megfeleljen a jogszabályok, szabványok és útügyi műszaki előírások, irányelvek feltételeinek. A betonalap együttdolgozása érdekében a meglévő betonalap csatlakozó felületét érdesítéssel kell kialakítani.
26. § (1) Aszfaltburkolatú utaknál az aszfalt úttestet minimum 10 cm összvastagságú, 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal kell helyreállítani az eredetivel megegyező vagy annál jobb minőségű aszfaltfajtával.
(2) Az útpálya aszfaltburkolatának helyreállítását kötőréteg szintig a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és hosszirányban is rétegenként 30–30 cm-es átlapolással kell elvégezni.
(3) A kopóréteg helyreállításának mértéke aszfalt burkolatú utaknál:
a) amennyiben a beruházással érintett úttest átlagszélessége 3 méter alatt van, függetlenül a megbontott nyomvonal helyzetétől az úttest burkolatának kopórétegét az úttest teljes szélességében helyre kell állítani a nyomvonal teljes hosszán,
b) amennyiben az érintett úttest átlagszélessége 3 méter fölött van, a kopóréteget minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében kell újraaszfaltozni minimum a szélességgel megegyező hosszon vagy a nyomvonal teljes hosszán.
(4) Amennyiben a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 50 centiméterre vagy annál kisebb távolságra van, akkor az útpályát a munkaárok külső szélétől a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni.
(5) Pontszem bontások (különösen: közmű fedlapok, szerelvények javítása, cseréje, szintbehelyezése) helyreállításánál, – meglévő hengerelt aszfalt esetén is – a közúti forgalomra alkalmas minőségű, minimum 8 cm MA–11 öntött aszfalt használható.
27. § (1) Kerékpárút, gyalogút és járda felbontása esetén a szükséges alépítményi munkák elvégzése után a burkolatot teljes szélességben kell újraépíteni az eredetivel megegyező burkolatnemmel.
(2) A kerékpárút, gyalogút és járda tengelyére merőleges bontások esetén a pályaszerkezeti rétegeket átlapolással, a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és hosszirányban is rétegenként 20–20 cm-es túlnyújtással kell megépíteni.
28. § (1) Betonkő burkolatú pályaszerkezetek helyreállításakor az eredeti vagy azzal megegyező típusú, vastagságú, színű és felületi megjelenésű burkolóköveket kell alkalmazni.
(2) A felbontott kis- és nagy kockakő burkolatokat a meglévő és megmaradó burkolattal azonos anyagú és azonos méretű kövekből, azonos sor- és hézagkiosztással, a környező ívszeleteket és hullámvonalakat megtartva kell helyreállítani úgy, hogy a helyreállított felületek a környezetükhöz illeszkedjenek.
29. § (1) Ha egyazon beruházás alatt a nyomvonal szakaszosan érinti az úttestet, a teljes pályaszerkezetet a beruházás kezdő és végpontja között helyre kell állítani. Szakaszos helyreállítás tilos.
(2) Az új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben hézag- és lépcsőmentesen kell csatlakoztatni, a szélek élvágóval történő levágása, valamint a megfelelő tapadás biztosítása (kellősítése), bitumenes hézagtömítő szalag elhelyezése után. A vágások kizárólag az út tengelyével párhuzamosak és arra merőlegesek lehetnek.
(3) A helyreállítás során egybefüggő szabályos négyszög felületet kell kialakítani.
(4) Az útburkolat szakszerű megépítése a szükséges alépítményi munkák elvégzése után kezdhető meg.
(5) A helyreállított burkolatok felületét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.
30. § (1) A nyomvonalba eső útcsatlakozásoknál, kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a szegélyeket le kell süllyeszteni úgy, hogy az úttesttől mért szintkülönbség maximum 2 cm lehet. Gyalogút és a járda burkolatát maximum 8%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezeken a helyeken a vakok és gyengénlátók számára eltérő kontrasztú taktilis kövek helyezendők el.
(2) A csatlakozási rámpába eső közműszerelvényeket megfelelő szintbe és esésbe kell helyezni.
31. § A közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapota vagy forgalomtechnikai hiba miatt keletkezett kár esetén a károsultnak a kárigényt haladéktalanul be kell jelentenie a közútkezelőhöz, aki köteles a kárigény-bejelentéseket körültekintően kivizsgálni.
32. § (1) Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számítva az elvégzett munkára vonatkozó kötelező alkalmassági határidőn belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, azt a munkakezdési hozzájárulás jogosultja vagy a rendkívüli igénybevétel bejelentője köteles megszüntetni.
(2) A hiba megszüntetéséig bekövetezett baleset, balesetből eredő kár megtérítése iránti felelősség a munkakezdési hozzájárulás jogosultját vagy a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét terheli.
33. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló források alapján évente a költségvetésében meghatározza az üzemeltetés adott évére vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat, amelyeket az üzemeltető köteles érvényesíteni.
(2) Az üzemeltető a helyi közutak üzemeltetésével összefüggő tevékenységek (különösen: lokális hibák javítása, burkolatfelújítás) ütemezéséről havonta előre tájékoztatja a közútkezelőt.
34. § Az üzemeltető útellenőr! szolgálata:
a) figyelemmel kíséri a közterület állapotát, felderíti a jogellenes nem közlekedési célú igénybevételt,
b) a közúti jelzések, forgalomtechnikai létesítmények hibáiról, rongálódásáról a forgalomtechnikai kezelő felé bejelentést tesz,
c) a közút biztonságát veszélyeztető problémákat és hiányosságokat a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint jelzi, és megszüntetésére intézkedik.
35. § Az üzemeltető folyamatosan köteles gondoskodni az általa kezelt közterületek biztonságos közlekedésre alkalmas állapotának fenntartásáról, karbantartásáról. Ennek érdekében – ha jogszabály másként nem rendelkezik – gondoskodik:
a) a közúti forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetek kialakulásának a megelőzéséről, a már kialakult helyzetek haladéktalan megszüntetéséről,
b) a forgalomban résztvevőket veszélyeztető útrongálód ások azonnali kijavításáról, az úton keletkezett akadályok eltávolításáról, a már kialakult egyéb veszélyhelyzetek megszüntetéséről.
36. § Az üzemeltető a közút nem közlekedési célú igénybevételével járó munkavégzés ellenőrzésére jogosult. Ha az üzemeltető az ellenőrzés során az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltaktól eltérést tapasztal, a helyszínen jegyzőkönyvet és fotódokumentációt készít, melyet megküld a közútkezelőnek.
37. § A közút fejlesztését, felújítását, burkolatának teljes szélességű helyreállítását követő 5 évig azon burkolatbontással járó munka – a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételének kivételével – nem végezhető. A közútkezelő burkolatbontással járó munka 5 év letelte előtti megkezdéséhez csak kivételesen indokolt esetben járulhat hozzá.
38. § A közút építésének, fejlesztésének, a burkolatának teljes szélességű helyreállításának megkezdése előtt a kivitelező:
a) figyelmezteti az ingatlantulajdonosokat arra, hogy ha a burkolatbontással járó igényeiket (pl. útcsatlakozás létesítése, közműbekötési csatorna, víz-, gázbekötés, stb.) kielégítő munkálatokat az útépítéssel összhangban nem végeztetik el, úgy arra az útépítés befejezését követő 5 éven belül nem lesz lehetőségük, és
b) felhívja az érintett közművek kezelőit arra, hogy a hálózatukat vizsgálják meg, és a szükséges felújítási munkákat a közút építésének a megkezdése előtt végezzék el, ideértve az érintett ingatlanok hiányzó csatlakozóvezetékeinek – ha ezek elvégzése 5 éven belül lenne esedékes – a kiépítését is.
39. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba.
40. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő kezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésekor közútkezelői hozzájárulással rendelkező jogosult e rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül köteles eleget tenni az é rendeletben foglalt előírásoknak.
41–42. § *
43–44. § *
| Karácsony Gergely | dr. Papp Imre | |
| polgármester | jegyző |
| Utcanév | hossz (m) | egyéb (lakótelepek belső útjai, parkolók) (m) | útkategória | megjegyzés | ||
| 1. | ABAVÁR UTCA | 221 | kiszolg és lakóút | |||
| 2. | ABONYI UTCA | 555 | kiszolg és lakóút | |||
| 3. | ADRIA SÉTÁNY | 1077 | 255 | kiszolg és lakóút | ||
| 4. | AJKA UTCA | 108 | kiszolg és lakóút | |||
| 5. | AJTÓSI DÜRER SOR | 88 | kiszolg és lakóút | |||
| 6. | 1084 | gyűjtőút | ||||
| 7. | ÁLLATKERTI KÖRÚT | 608 | kiszolg és lakóút | |||
| 8. | ALMÁDI UTCA | 205 | kiszolg és lakóút | |||
| 9. | ÁLMOS VEZÉR KÖZ | 148 | kiszolg és lakóút | |||
| 10. | ÁLMOS VEZÉR PARK | 356 | kiszolg és lakóút | |||
| 11. | ÁLMOS VEZÉR TERE “ | 331 | kiszolg és lakóút | |||
| 12. | ÁLMOS VEZÉR UDVAR | 69 | kiszolg és lakóút | |||
| 13. | ÁLMOS VEZÉR ÚTJA | 1035 | kiszolg és lakóút | |||
| 14. | ALSÓŐR UTCA | 127 | kiszolg és lakóút | |||
| 15. | AMERIKAI ÚT | 1483 | kiszolg és lakóút | |||
| 16. | ANGOL UTCA | 1237 | kiszolg és lakóút | |||
| 17. | ARGENTÍNA TÉR | 128 | kiszolg és lakóút | |||
| 18. | ASZTANA ÚT | 266 | kiszolg és lakóút | Liget, behajtani tilos | ||
| 19. | BÁCSKAI UTCA | 1100 | kiszolg és lakóút | |||
| 20. | BAGOLYVÁR UTCA | 492 | 348 | kiszolg és lakóút | ||
| 21. | BAJCS UTCA | 105 | kiszolg és lakóút | |||
| 22. | BALÁZS PARK | 385 | kiszolg és lakóút | |||
| 23. | BALÁZS UTCA | 934 | kiszolg és lakóút | |||
| 24. | BÁNKI DONÁT PARK | 253 | kiszolg és lakóút | |||
| 25. | BÁNKI DONÁT UTCA | 822 | kiszolg és lakóút | |||
| 26. | BÁRÓ CZ Y UTCA | 512 | kiszolg és lakóút | |||
| 27. | BARTL JÁNOS UTCA | 253 | kiszolg és lakóút | |||
| 28. | BÁTORKESZI UTCA | 642 | kiszolg és lakóút | |||
| 29. | BAZSARÓZSA UTCA | 1147 | kiszolg és lakóút | |||
| 30. | BECKÓ UTCA | 236 | kiszolg és lakóút | |||
| 31. | BENKŐ UTCA | 459 | kiszolg és lakóút | |||
| 32. | BESNYŐI UTCA | 273 | kiszolg és lakóút | |||
| 33. | BETHESDA UTCA | 146 | kiszolg és lakóút | |||
| 34. | BÍBOR UTCA | 245 | kiszolg és lakóút | |||
| 35. | BIRTOK UTCA | 325 | kiszolg és lakóút | |||
| 36. | BOLGÁRKERÉK UTCA | 126 | kiszolg és lakóút | |||
| 37. | BOLGÁRKERTÉSZ UTCA | 972 | 299 | kiszolg és lakóút | ||
| 38. | BONYHÁDI ÜT | 1781 | kiszolg és lakóút | |||
| 39. | BOROS MÁTYÁS UTCA | 169 | kiszolg és lakóút | |||
| 40. | BOROSTYÁN UTCA | 86 | kiszolg és lakóút | |||
| 41. | BOSNYÁK KÖZ | 160 | kiszolg és lakóút | |||
| 42. | BOSNYÁK TÉR | 387 | másodrendű főút | |||
| 43. | BOSNYÁK UTCA | 987 | kiszolg és lakóút | |||
| 44. | BÖLCSŐDE UTCA | 156 | kiszolg és lakóút | |||
| 45. | BUZOGÁNY UTCA | 221 | kiszolg és lakóút | |||
| 46. | CHÁZÁR ANDRÁS UTCA | 604 | kiszolg és lakóút | |||
| 47. | CIKLÁMEN UTCA | 119 | kiszolg és lakóút | |||
| 48. | CINKA PANNA UTCA | 157 | kiszolg és lakóút | |||
| 49. | CINKOTAI ÚT | 2145 | kiszolg és lakóút | |||
| 50. | COLUMBUS UTCA | 1486 | kiszolg és lakóút | |||
| 51. | CZOBOR UTCA | 1532 | kiszolg és lakóút | |||
| 52. | CSÁKTONYA PARK | 178 | 78 | kiszolg és lakóút | ||
| 53. | CSÁKTORNYA KÖZ | 140 | kiszolg és lakóút | |||
| 54. | CSÁKTORNYA UTCA | 501 | kiszolg és lakóút | |||
| 55. | CSANTAVÉR KÖZ | 171 | kiszolg és lakóút | |||
| 56. | CSANTAVÉR UTCA | 158 | kiszolg és lakóút | |||
| 57. | CSEREBOGÁR UTCA | 428 | kiszolg és lakóút | |||
| 58. | CSEREI KÖZ | 82 | kiszolg és lakóút | |||
| 59. | CSEREI UTCA | 283 | kiszolg és lakóút | |||
| 60. | CSERNYUS UTCA | 1331 | kiszolg és lakóút | |||
| 61. | CSERTŐ PARK | 349 | kiszolg és lakóút | |||
| 62. | CSERTŐ UTCA | 864 | kiszolg és lakóút | |||
| 63. | CSOKOR UTCA | 142 | kiszolg és lakóút | |||
| 64. | CSÖMÖRI ÚT | 1526 | másodrendű főút | |||
| 65. | DEÉS UTCA | 997 | kiszolg és lakóút | |||
| 66. | DÉVÉNYI UTCA | 540 | kiszolg és lakóút | |||
| 67. | DONGÓ UTCA | 281 | kiszolg és lakóút | |||
| 68. | DOROZSMA KÖZ | 175 | kiszolg és lakóút | |||
| 69. | DOROZSMAI UTCA | 2399 | kiszolg és lakóút | |||
| 70. | DÓZSA GYÖRGY ÚT | 3086 | másodrendű főút | |||
| 71. | DVORZSÁK SÉTÁNY | 379 | kiszolg és lakóút | Liget, behajtani tilos | ||
| 72. | EDISON KÖZ | 126 | kiszolg és lakóút | |||
| 73. | EDISON UTCA | 143 | kiszolg és lakóút | |||
| 74. | EGRESSY KÖZ | 60 | kiszolg és lakóút | |||
| 75. | EGRESSY TÉR | 171 | kiszolg és lakóút | |||
| 76. | EGRESSY ÚT | 3720 | másodrendű főút | |||
| 77. | 154 | 465 | kiszolg és lakóút | |||
| 78. | EGYENES UTCA | 207 | kiszolg és lakóút | |||
| 79. | ELEONÓRA UTCA | 122 | kiszolg és lakóút | |||
| 80. | EMÍLIA UTCA | 553 | kiszolg és lakóút | |||
| 81. | EMMA KÖZ | 251 | kiszolg és lakóút | |||
| 82. | EMMA UTCA | 200 | kiszolg és lakóút | |||
| 83. | ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA | 2594 | másodrendű főút | |||
| 84. | 322 | gyűjtőút | ||||
| 85. | FAJANSZ UTCA | 153 | kiszolg és lakóút | |||
| 86. | FÉLHOLD UTCA | 154 | kiszolg és lakóút | |||
| 87. | FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA | 173 | kiszolg és lakóút | |||
| 88. | FELSŐŐR UTCA | 106 | kiszolg és lakóút | |||
| 89. | FERENCSIK JÁNOS ÚT | 303 | kiszolg és lakóút | Liget, behajtani tilos | ||
| 90. | FISCHER ISTVÁN UTCA | 1108 | kiszolg és lakóút | |||
| 91. | FOGARAS KÖZ | 139 | kiszolg és lakóút | |||
| 92. | FOGARASI ÚT | 3206 | 420 | másodrendű főút | ||
| 93. | FRANCIA ÚT | 2359 | kiszolg és lakóút | burkolatlan szakasz is van | ||
| 94. | FRÁTER GYÖRGY KÖZ | 86 | kiszolg és lakóút | |||
| 95. | FRÁTER GYÖRGY TÉR | 279 | kiszolg és lakóút | |||
| 96. | FRÁTER GYÖRGY UTCA | 587 | kiszolg és lakóút | |||
| 97. | FÜREDI PARK | 258 | kiszolg és lakóút | |||
| 98. | FÜREDI UTCA | 214 | 553 | kiszolg és lakóút | ||
| 99. | FÜREDI UTCA | 1320 | másodrendű főút | |||
| 100. | FŰRÉSZ KÖZ | 160 | kiszolg és lakóút | |||
| 101. | FŰRÉSZ UTCA | 1821 | kiszolg és lakóút | |||
| 102. | FŰZFŐ UTCA | 136 | kiszolg és lakóút | |||
| 103. | GERVAY UTCA | 1600 | kiszolg és lakóút | |||
| 104. | GIZELLA ÚT | 890 | kiszolg és lakóút | |||
| 105. | GÖDÖLLŐI UTCA | 1805 | kiszolg és lakóút | |||
| 106. | GUNDEL KÁROLY ÚT | 213 | kiszolg és lakóút | |||
| 107. | GVADÁNYI UTCA | 989 | kiszolg és lakóút | |||
| 108. | 1344 | másodrendű főút | ||||
| 109. | GYANAFALVA UTCA | 108 | kiszolg és lakóút | |||
| 110. | GYARMAT KÖZ | 81 | kiszolg és lakóút | |||
| 111. | GYARMAT UTCA | 1785 | kiszolg és lakóút | |||
| 112. | GYERTYÁN UTCA | 195 | kiszolg és lakóút | |||
| 113. | GYETVA UTCA | 117 | kiszolg és lakóút | |||
| 114. | HAJTSÁR ÚT | 500 | kiszolg és lakóút | |||
| 115. | HANDZSÁR UTCA | 165 | kiszolg és lakóút | |||
| 116. | HEJŐ UTCA | 336 | kiszolg és lakóút | |||
| 117. | HERMINA ÚT | 1447 | gyűjtőút | |||
| 118. | HEVEDER UTCA | 202 | kiszolg és lakóút | |||
| 119. | HOLICS UTCA | 161 | kiszolg és lakóút | |||
| 120. | HORVÁT BOLDIZSÁR UTCA | 525 | kiszolg és lakóút | |||
| 121. | HŐSÖK TERE | 407 | kiszolg és lakóút | |||
| 122. | HUNGÁRIA KÖRÚT | 3033 | elsőrendű főút | |||
| 123. | HUNGÁRIA KÖZ | 124 | kiszolg és lakóút | |||
| 124. | HUSZT UTCA | 414 | kiszolg és lakóút | |||
| 125. | IBRÁNY UTCA | 120 | kiszolg és lakóút | |||
| 126. | IDA UTCA | 252 | kiszolg és lakóút | |||
| 127 | IFJÚSÁG ÚTJA | 384 | gyűjtőút | |||
| 128. | ILKA UTCA | 1020 | kiszolg és lakóút | |||
| 129. | ILOSVAI SELYMES TÉR | 376 | kiszolg és lakóút | |||
| 130. | ILOSVAI SELYMES UTCA | 1561 | kiszolg és lakóút | |||
| 131. | IPOLYSÁG UTCA | 268 | kiszolg és lakóút | |||
| 132. | ÍROTTKŐ PARK | 236 | kiszolg és lakóút | |||
| 133. | ÍROTTKŐ UTCA | 177 | kiszolg és lakóút | |||
| 134. | ISTVÁNFFY UTCA | 877 | kiszolg és lakóút | |||
| 135. | ISTVÁNMEZEI ÚT | 338 | kiszolg és lakóút | |||
| 136. | IZSÓ UTCA | 194 | kiszolg és lakóút | |||
| 137. | JÁVOR UTCA | 383 | kiszolg és lakóút | |||
| 138. | JÁVORKA ÁDÁM UTCA | 682 | kiszolg és lakóút | |||
| 139. | JERNEY UTCA | 912 | 103 | kiszolg és lakóút | ||
| 140. | JESZENÁK JÁNOS UTCA | 1847 | kiszolg és lakóút | |||
| 141. | JURISICH MIKLÓS UTCA | 354 | kiszolg és lakóút | |||
| 142. | KACSÓH PONGRÁC ÚT | 2971 | 58 | kiszolg és lakóút | ||
| 143. | KACSÓH PONGRÁC ÚTI FELÜLJÁRÓ | 2059 | elsőrendű főút | |||
| 144. | KAFFKA MARGIT KÖZ | 120 | kiszolg és lakóút | |||
| 145. | KAFFKA MARGIT UTCA | 585 | kiszolg és lakóút | |||
| 146. | KÁLA UTCA | 84 | kiszolg és lakóút | |||
| 147. | KALAPÁCS UTCA | 551 | 284 | kiszolg és lakóút | ||
| 148. | KALAUZ UTCA | 548 | kiszolg és lakóút | |||
| 149. | KALOCSAI UTCA | 1403 | kiszolg és lakóút | |||
| 150. | KANTÁR UTCA | 106 | kiszolg és lakóút | |||
| 151. | KÁNTORNÉ PARK | 159 | kiszolg és lakóút | |||
| 152. | KÁNTORNÉ SÉTÁNY | gyalogút | ||||
| 153. | KÁPA UTCA | 49 | kiszolg és lakóút | |||
| 154. | KASSAI TÉR | 321 | kiszolg és lakóút | |||
| 155 | KASSA KÖZ | 126 | kiszolg és lakóút | |||
| 156 | KASSAI UTCA | 1281 | kiszolg és lakóút | |||
| 157 | KELEVÉZ UTCA | 213 | kiszolg és lakóút | |||
| 158 | KENGYEL UTCA | 109 | kiszolg és lakóút | |||
| 159. | KERÉKGYÁRTÓ UTCA | 1601 | kiszolg és lakóút | |||
| 160. | KEREPESI ÚT | 1425 | 721 | kiszolg és lakóút | ||
| 161. | 4130 | elsőrendű főút | ||||
| 162. | KIRÁLYHIDA UTCA | 257 | kiszolg és lakóút | |||
| 163. | KOMÁROMI ÚT | 761 | kiszolg és lakóút | |||
| 164. | KOMÓCSY UTCA | 699 | kiszolg és lakóút | |||
| 165. | KONRAD ADENAUER ÚT | 670 | kiszolg és lakóút | Liget | ||
| 166. | KOPJA UTCA | 302 | kiszolg és lakóút | |||
| 167. | KORONG UTCA | 726 | kiszolg és lakóút | |||
| 168. | KÓS KÁROLY SÉTÁNY | 622 | kiszolg és lakóút | |||
| 169. | KŐSZEG UTCA | 569 | kiszolg és lakóút | |||
| 170. | KÖVÉR LAJOS KÖZ | 75 | kiszolg és lakóút | |||
| 171. | KÖVÉR LAJOS TÉR | 321 | kiszolg és lakóút | |||
| 172. | KÖVÉR LAJOS UTCA | 1185 | kiszolg és lakóút | |||
| 173. | KRIVÁN UTCA | 155 | kiszolg és lakóút | |||
| 174. | KUPA VEZÉR ÚTJA | 182 | kiszolg és lakóút | |||
| 175. | LAKY ADOLF UTCA | 1185 | kiszolg és lakóút | |||
| 176. | LAKY KÖZ | 147 | kiszolg és lakóút | |||
| 177. | LAPÁLY UTCA | 161 | kiszolg és lakóút | |||
| 178. | LÉKA UTCA | 133 | kiszolg és lakóút | |||
| 179. | LENGYEL UTCA | 677 | 187 | kiszolg és lakóút | ||
| 180. | LIMANOVA KÖZ | 82 | kiszolg és lakóút | |||
| 181. | LIMANOVA UTCA | 82 | kiszolg és lakóút | |||
| 182. | LIMANOVA TÉR | 266 | kiszolg és lakóút | |||
| 183. | LIPÓTVÁR UTCA | 724 | kiszolg és lakóút | |||
| 184. | LOVÁSZ UTCA | 133 | kiszolg és lakóút | |||
| 185. | LŐCSEI ÚT | 2023 | kiszolg és lakóút | |||
| 186. | M3 AUTÓPÁLYA FŐVÁROSI BEVEZETŐ SZAKASZ | 2366 | elsőrendű főút | |||
| 187. | M3 AUTÓPÁLYA LE- ÉS FELHAJTÓ | 1264 | elsőrendű főút | |||
| 188. | MAJOLIKA UTCA | 151 | kiszolg és lakóút | |||
| 189. | MALOMHÁZ UTCA | 74 | kiszolg és lakóút | |||
| 190. | MÁLYVA KÖZ | 91 | kiszolg és lakóút | |||
| 191. | MÁLYVA TÉR | 188 | kiszolg és lakóút | |||
| 192. | MÁLYVA UTCA | 676 | kiszolg és lakóút | |||
| 193. | MARTINUZZI KERT | gyalogút | ||||
| 194 | 57 | kiszolg és lakóút | ||||
| 195 | MEXIKÓI ÚT | 474 | kiszolg és lakóút | |||
| 196 | 2397 | másodrendű főút | ||||
| 197 | MIMÓZA UTCA | 156 | kiszolg és lakóút | |||
| 198 | MIRTUSZ UTCA | 602 | kiszolg és lakóút | |||
| 199. | MISKOLCI UTCA | 368 | kiszolg és lakóút | |||
| 200. | 2290 | másodrendű főút | ||||
| 201. | MOGYORÓDI ÚT | 3797 | 242 | másodrendű főút | ||
| 202. | MOSZTÁR UTCA | 152 | kiszolg és lakóút | |||
| 203. | MUST UTCA | 106 | kiszolg és lakóút | |||
| 204. | NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA | 3491 | 431 | másodrendű főút | ||
| 205. | NAGYBECSKEREK UTCA | 193 | kiszolg és lakóút | |||
| 206. | NAGYBECSKEREK TÉR | 57 | kiszolg és lakóút | |||
| 207. | NEGYED UTCA | 289 | kiszolg és lakóút | |||
| 208. | NÉMETPRÓNA UTCA | 728 | kiszolg és lakóút | |||
| 209. | NÉPSTADION KÖZ | 83 | kiszolg és lakóút | |||
| 210. | NEZSIDER PARK | 269 | kiszolg és lakóút | |||
| 211. | NEZSIDER UTCA | 106 | kiszolg és lakóút | |||
| 212. | NÓTÁRIUS UTCA | 312 | kiszolg és lakóút | |||
| 213. | NYEREG UTCA | 109 | kiszolg és lakóút | |||
| 214. | OCSKAY LÁSZLÓ ÚT | 560 | kiszolg és lakóút | Liget | ||
| 215. | ÓGYALLA KÖZ | 67 | kiszolg és lakóút | |||
| 216. | ÓGYALLA TÉR | 187 | kiszolg és lakóút | |||
| 217. | ÓGYALLA UTCA | 427 | kiszolg és lakóút | |||
| 218. | OLOF PALME SÉTÁNY | 1037 | kiszolg és lakóút | |||
| 219. | OND VEZÉR PARK | 479 | kiszolg és lakóút | |||
| 220. | OND VEZÉR SÉTÁNY | gyalogút | ||||
| 221. | OND VEZÉR ÚTJA | 1311 | 924 | kiszolg és lakóút | ||
| 222. | ORBÓ UTCA | 221 | kiszolg és lakóút | |||
| 223. | ORMÁNSÁG UTCA | 262 | kiszolg és lakóút | |||
| 224. | ORMÁNSÁG TIPEGŐ | 105 | kiszolg és lakóút | |||
| 225. | ORMOS UTCA | 156 | kiszolg és lakóút | |||
| 226. | OSZLÁNY UTCA | 113 | kiszolg és lakóút | |||
| 227. | ŐRNAGY UTCA | 200 | kiszolg és lakóút | |||
| 228. | ÖRS VEZÉR TERE | 542 | 428 | másodrendű főút | ||
| 229. | ÖRS VEZÉR ÚTJA | 1136 | kiszolg és lakóút | |||
| 230. | ÖTVENES UTCA | 271 | kiszolg és lakóút | |||
| 231. | ÖV UTCA | 3608 | gyűjtőút | |||
| 232. | PADLIZSÁN UTCA | 536 | kiszolg és lakóút | |||
| 233. | PÁLMA UTCA | 153 | kiszolg és lakóút | |||
| 234. | PANCSOVA UTCA | 93 | kiszolg és lakóút | |||
| 235. | PÁNDORFALU UTCA | 122 | kiszolg és lakóút | |||
| 236. | PASKÁL KÖZ | 76 | kiszolg és lakóút | |||
| 237. | PASKÁL UTCA | 817 | kiszolg és lakóút | |||
| 238. | PASKÁL–MALOM UTCA | 188 | kiszolg és lakóút | |||
| 239. | PERED UTCA | 309 | kiszolg és lakóút | |||
| 240. | PÉTERVÁRAD UTCA | 241 | kiszolg és lakóút | |||
| 241. | PILLANGÓ PARK | 556 | kiszolg és lakóút | |||
| 242. | PILLANGÓ UTCA | 607 | kiszolg és lakóút | |||
| 243. | PITVAR UTCA | 400 | kiszolg és lakóút | |||
| 244. | PÓSA LAJOS UTCA | 619 | kiszolg és lakóút | |||
| 245. | PÖSTYÉN UTCA | 289 | kiszolg és lakóút | |||
| 246. | PRIVIGYE UTCA | 130 | kiszolg és lakóút | |||
| 247. | RÁKOS TÉR | 238 | kiszolg és lakóút | |||
| 248. | RÁKOSFALVA PARK | 222 | 86 | kiszolg és lakóút | ||
| 249. | RÁKOSMEZEI TÉR | 47 | kiszolg és lakóút | |||
| 250. | RÁKOSPATAK PARK | 203 | kiszolg és lakóút | |||
| 251. | RÁKOSPATAK UTCA | 232 | kiszolg és lakóút | |||
| 252. | RÁKOSPATAK UTCA | 1850 | gyűjtőút | |||
| 253. | RÁKOSSZEG PARK | 208 | 247 | kiszolg és lakóút | ||
| 254. | RÁKOSSZEG UTCA | 272 | kiszolg és lakóút | |||
| 255. | RÁSKAY LEA UTCA | 457 | kiszolg és lakóút | |||
| 256. | RÁTÓT UTCA | 203 | kiszolg és lakóút | |||
| 257. | REMÉNY UTCA | 325 | kiszolg és lakóút | |||
| 258. | RÉPÁSY MIHÁLY UTCA | 487 | kiszolg és lakóút | |||
| 259. | ROHONC UTCA | 136 | kiszolg és lakóút | |||
| 260. | RÓNA KÖZ | 27! | kiszolg és lakóút | |||
| 261. | RÓNA PARK | 192 | 80 | kiszolg és lakóút | ||
| 262. | RÓNA UTCA | 3100 | gyűjtőút | |||
| 263. | RÓZSAVÖLGYI TÉR | 201 | kiszolg és lakóút | |||
| 264. | RÓZSAVÖLGYI UTCA | 164 | kiszolg és lakóút | |||
| 265. | SABRÁK UTCA | 107 | kiszolg és lakóút | |||
| 266. | SARKANTYÚ UTCA | 86 | kiszolg és lakóút | |||
| 267. | SÁRKÖZ UTCA | 205 | 274 | kiszolg és lakóút | ||
| 268. | SÁRRÉT PARK | 204 | 310 | kiszolg és lakóút | ||
| 269. | SAVANYÚKÚT UTCA | 107 | kiszolg és lakóút | |||
| 270. | SEMSEY ANDOR UTCA | 579 | kiszolg és lakóút | |||
| 271. | STEFÁNIA ÚT | 1602 | gyűjtőút | |||
| 272. | STUBNYAI UTCA | 141 | kiszolg és lakóút | |||
| 273. | SZABÁCS UTCA | 101 | kiszolg és lakóút | |||
| 274 | SZABLYA UTCA | 108 | kiszolg és lakóút | |||
| 275 | SZABÓ JÓZSEF KÖZ | 65 | kiszolg és lakóút | |||
| 276 | SZABÓ JÓZSEF UTCA | 546 | kiszolg és lakóút | |||
| 277 | SZABÓ LŐRINC UTCA | 163 | kiszolg és lakóút | |||
| 278. | SZATMÁR UTCA | 1388 | kiszolg és lakóút | |||
| 279. | SZÉCHENYI ÖDÖN UTCA | 314 | kiszolg és lakóút | |||
| 280. | SZEDERKÉNY UTCA | 280 | kiszolg és lakóút | |||
| 281. | SZEGEDI ÚT | 209 | kiszolg és lakóút | |||
| 282. | SZEGVÁRI UTCA | 208 | kiszolg és lakóút | |||
| 283. | SZENICE UTCA | 131 | kiszolg és lakóút | |||
| 284. | SZENTES UTCA | 1023 | kiszolg és lakóút | |||
| 285. | SZENTGOTTHÁRD UTCA | 131 | kiszolg és lakóút | |||
| 286. | SZENTMIHÁLYI ÚT | 983 | 412 | kiszolg és lakóút | ||
| 287. | 810 | másodrendű főút | ||||
| 288. | SZENTTAMÁS UTCA | 245 | kiszolg és lakóút | |||
| 289. | SZERED UTCA | 300 | kiszolg és lakóút | |||
| 290. | SZERVIÁN UTCA | 494 | kiszolg és lakóút | |||
| 291. | SZIHALOM UTCA | 126 | kiszolg és lakóút | |||
| 292. | SZIKSZÓ PARK | 440 | kiszolg és lakóút | |||
| 293. | SZIKSZÓ UTCA | 134 | kiszolg és lakóút | |||
| 294. | SZILÁGYSOMLYÓ UTCA | 820 | kiszolg és lakóút | |||
| 295. | SZITAKÖTŐ UTCA | 193 | kiszolg és lakóút | |||
| 296. | SZLATINA UTCA | 164 | kiszolg és lakóút | |||
| 297. | SZOBRÁNC KÖZ | 107 | kiszolg és lakóút | |||
| 298. | SZOBRÁNC UTCA | 360 | kiszolg és lakóút | |||
| 299. | SZOMOLÁNY KÖZ | 156 | kiszolg és lakóút | |||
| 300. | SZOMOLÁNY UTCA | 740 | kiszolg és lakóút | |||
| 301. | SZŐNYI ÚT | 653 | kiszolg és lakóút | |||
| 302. | 712 | gyűjtőút | ||||
| 303. | SZUGLÓ UTCA | 780 | kiszolg és lakóút | |||
| 304. | 2142 | gyűjtőút | ||||
| 305. | SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR | 3715 | kiszolg és lakóút | |||
| 306. | TÁBORHELY UTCA | 65 | kiszolg és lakóút | |||
| 307. | TÁBORNOK UTCA | 648 | kiszolg és lakóút | |||
| 308. | TAHI UTCA | 1473 | kiszolg és lakóút | |||
| 309. | TALLÉR UTCA | 379 | kiszolg és lakóút | |||
| 310. | TANYA UTCA | 123 | kiszolg és lakóút | |||
| 311. | TARSOLY UTCA | 108 | kiszolg és lakóút | |||
| 312. | TATAI UTCA | 2118 | gyűjtőút | |||
| 313. | TELEKI BLANKA UTCA | 432 | kiszolg és lakóút | |||
| 314. | TELEKI PÁL KÖZ | 72 | kiszolg és lakóút | |||
| 315. | TELEPES UTCA | 912 | gyűjtőút | |||
| 316. | TENGERSZEM KÖZ | 129 | kiszolg és lakóút | |||
| 317. | TENGERSZEM UTCA | 1400 | kiszolg és lakóút | |||
| 318. | TERMÁL UTCA | 260 | kiszolg és lakóút | |||
| 319. | THÖKÖLY ÚT | 2420 | másodrendű főút | |||
| 320. | TIHAMÉR UTCA | 636 | kiszolg és lakóút | |||
| 321. | TIHANY TÉR | 437 | kiszolg és lakóút | |||
| 322. | TIHANY UTCA | 585 | 76 | kiszolg és lakóút | ||
| 323. | TITEL UTCA | 215 | kiszolg és lakóút | |||
| 324. | TORNÓC UTCA | 272 | kiszolg és lakóút | |||
| 325. | TORONTÁL UTCA | 701 | kiszolg és lakóút | |||
| 326. | TÖRÖKŐR UTCA | 681 | kiszolg és lakóút | |||
| 327. | TÚRÁN TÉR | 100 | kiszolg és lakóút | |||
| 328. | TÚRÁN UTCA | 100 | kiszolg és lakóút | |||
| 329. | UDVARD UTCA | 38 | kiszolg és lakóút | |||
| 330. | ÚJVÁROS PARK f | 245 | kiszolg és lakóút | |||
| 331. | ÚJVIDÉK SÉTÁNY | 236 | kiszolg és lakóút | |||
| 332. | ÚJVIDÉK UTCA | 471 | kiszolg és lakóút | |||
| 333. | ÚJVIDÉK TÉR | 613 | kiszolg és lakóút | |||
| 334. | ÚJVILÁG UTCA f | 834 | kiszolg és lakóút | |||
| 335. | UNGVÁR KÖZ | 85 | kiszolg és lakóút | |||
| 336. | UNGVÁR UTCA f | 1810 | gyűjtőút | |||
| 337. | UTÁSZ UTCA | 299 | kiszolg és lakóút | |||
| 338. | UZSOKI UTCA | 762 | kiszolg és lakóút | |||
| 339. | ÖRMÉNY UTCA | 191 | kiszolg és lakóút | |||
| 340. | VADVIRÁG UTCA | 543 | kiszolg és lakóút | |||
| 341. | VÁGÁNY UTCA r | 923 | kiszolg és lakóút | |||
| 342. | VÁGSELLYE UTCA T | 177 | kiszolg és lakóút | |||
| 343. | VÁGÚJHELY UTCA T | 251 | kiszolg és lakóút | |||
| 344. | VARANNÓ UTCA | 163 | kiszolg és lakóút | |||
| 345. | VARIHÁZY OSZKÁR UTCA | 128 | kiszolg és lakóút | |||
| 346. | VÁRNA UTCA | 454 | kiszolg és lakóút | |||
| 347. | VARSÓ UTCA F | 356 | kiszolg és lakóút | |||
| 348. | VAZUL UTCA | 264 | kiszolg és lakóút | |||
| 349. | VERBÓ UTCA | 134 | kiszolg és lakóút | |||
| 350. | VEZÉR UTCA | 210 | 386 | kiszolg és lakóút | ||
| 351. | VEZÉR UTCA | 2281 | gyűjtőút | |||
| 352. | VEZÉREK TERE | kiszolg és lakóút | határoló utak adják a hosszt | |||
| 353. | VEZSENY UTCA | 145 | kiszolg és lakóút | |||
| 354. | VIRRADAT UTCA | 204 | kiszolg és lakóút | |||
| 355. | VÍZAKNA UTCA | 690 | kiszolg és lakóút | |||
| 356. | WASS ALBERT TÉR | 840 | kiszolg és lakóút | |||
| 357. | XANTUS UTCA | 211 | kiszolg és lakóút | |||
| 358. | ZABLA UTCA | 107 | kiszolg és lakóút | |||
| 359. | ZALÁN UTCA | 652 | kiszolg és lakóút | |||
| 360. | ZÁSZLÓS UTCA | 585 | kiszolg és lakóút | |||
| 361. | ZICHY GÉZA UTCA | 383 | kiszolg és lakóút | |||
| 362. | ZICHY MIHÁLY ÚT | 544 | kiszolg és lakóút | |||
| 363. | ZOBORHEGY TÉR | 245 | kiszolg és lakóút | |||
| 364. | ZOBORHEGY UTCA | 422 | kiszolg és lakóút | |||
| 365. | ZSÁLYA UTCA | 903 | kiszolg és lakóút | |||
| 366. | ZSIGÁRD UTCA | 359 | kiszolg és lakóút | |||
| 367. | ZSIVORA PARK | 303 | 238 | kiszolg és lakóút | ||
| 368. | ZSOLNAY VILMOS UTCA | 249 | kiszolg és lakóút |
| A kérelem mellékletei az igénybevételtől függően | |||||||
| útcsatlakozás létesítése esetén az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (nem hiteles is megfelel) | |||||||
| az igénybevétel helyét feltüntető, méretezett helyszínrajz (közterület-használat esetén) | |||||||
| az igénybevétel célját ábrázoló tervdokumentáció és műszaki leírás | |||||||
| a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás – Budapest Közút Zrt. (1115 Budapest, Bánk Bán utca 8–12.) Telefon: +36 1 459 6857 | |||||||
| a közműszolgáltatók hozzájárulása; amennyiben nem érint közmű nyomvonalat, a nemleges közműnyilatkozat (https://www.e-epites.hu/e-kozmu felületen intézendő) | |||||||
| nyilatkozat arról, hogy a közműegyeztetés teljes körűen, valamennyi érintett közmű- és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével megtörtént, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak | |||||||
| amennyiben a kérelmező nem azonos a hozzájárulás jogosultjával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt | |||||||
| meghatalmazás a kérelmező részére, hogy helyette és nevében a közútkezelői hozzájárulás megkérése ügyében eljárhat | |||||||
| Kérelmező | A közútkezelői hozzájárulás jogosultja (a létesítmény tulajdonosa) | ||||||
| megnevezés: | megnevezés: | ||||||
| cím/székhely: | cím/székhely: | ||||||
| telefonszám: | telefonszám: | ||||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||||
| Az igénybevételre vonatkozó adatok | |||||||
| helye: | |||||||
| célja: | |||||||
| ideje: (közterület-használat esetén) | |||||||
| Az igénybe venni kívánt területre vonatkozó adatok | |||||||
| hosszúsága (m): | |||||||
| szélessége (m): | |||||||
| nagysága (m2): | |||||||
Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes
.........................................
kérelmező
| Típus | Új igénybevételi díjak főút és mellékút építési munka területként történő igénybe vétele esetében* | |
| Úttest–főút** esetében | 25,-Ft/m2/nap | |
| Úttest–mellékút esetében | 10 Ft/m2/nap | |
| Kerékpárút, gyalogút, járda, földút | 10 Ft/m2/nap | |
| Zöldterület, zöldfelület | A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37. § (1) alapján igénybevételi díj nem szedhető | |
| Daruzás, építőanyagrakodás, betonpumpa főút**esetében | 25,-Ft/m2/nap | |
| Daruzás, építőanyagrakodás, betonpumpa mellékút esetében | 10 Ft/m2/nap |
* átlagos napi forgalom(egységjármű/nap) azaz 0–4000 egységjármű/nap figyelembevételével
**Főutak esetében (a megadott szakaszhatárok között) az igénybevételi díjak összege 25,- Ft/m2/nap
– Tatai utca
– Ungvár utca: Csáktornya park és Szuglói körvasút sor között
– Öv utca:
a) Füredi utca és Mogyoródi út között,
b) Egressy út és Telepes utca között,
c) Erzsébet királyné útja és Dorozsmai utca között
– Gvadányi utca:
a) Füredi utca és Fogarasi út között (patak jobb oldala),
b) Fogarasi út és Mogyoródi út között (patak bal oldala)
– Miskolci utca: Egressy út és Erzsébet királyné útja között
– Szentmihályi út: Kerepesi út és Ond vezér útja között
– Vezér utca: Cserepes ház előtt
– Mogyoródi út:
a) Nagy Lajos király útja és Gvadányi utca között,
b) Öv utca és Vezseny utca között
– Egressy út: Vezér utca és Miskolci utca között
– Szugló utca: Cinkotai út és Öv utca között
– Rákospatak utca: Szugló utca és Kacsóh Pongrác út között (patak bal oldala)
– Róna utca:
a) Mogyoródi út és Szugló utca között,
b) Erzsébet királyné útja és Nagy Lajos király útja között
– Mexikói út: Mogyoródi út és Thököly út között
| Figyelembe veendő egyéb szempontok | Szorzószám | |
| Úttest teljes lezárása | 2 | |
| Téli munkavégzés (nov. 15.-márc. 15. közötti) | 2 | |
| Burkolatbontási tilalom alá eső közutak | 3 |
Az egyes esetekre meghatározott szorzószámok azonos igénybevételnél összeadódnak.
| A kérelemhez csatolni kell | |||||||||
| a közmű-üzemeltetők által egyeztetett kiviteli tervdokumentációt; mely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan: a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát, a helyreállítás módjára vonatkozó munkarészt, építési ütemtervet | |||||||||
| a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kiviteli tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak | |||||||||
| az érintett ingatlan(ok) tulajdonosi hozzájárulását | |||||||||
| az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást | |||||||||
| hat hónapnál nem régebbi, a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott munkavégzés alatti ideiglenes/végleges forgalomszabályozási tervet | |||||||||
| díjfizetés igazolását | |||||||||
| meghatalmazást | |||||||||
| az építési munkálatok ütemtervét | |||||||||
| A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező | A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó | ||||||||
| megnevezés: | megnevezés: | ||||||||
| cím/székhely: | cím/székhely: | ||||||||
| adószám: | adószám: | ||||||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||||||
| A kivitelezés felelős építésvezetője | A beruházó felelős vezetője | ||||||||
| név: | név: | ||||||||
| telefonszám: | telefonszám: | ||||||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||||||
| Számlázási adatok | |||||||||
| számlázási név: | |||||||||
| számlázási cím: | |||||||||
| adószám: | |||||||||
| A tervezett munkára vonatkozó adatok | |||||||||
| munkavégzés helye: | |||||||||
| projekt megnevezése: | |||||||||
| típusa/jellege: | |||||||||
| bontás kezdetének az időpontja: | munkavégzés befejezésének az időpontja: | ||||||||
| közútkezelői hozzájárulás száma: | |||||||||
| forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás száma: | |||||||||
| építési engedélyt vagy létesítési hozzájárulást kiadó hatóság: | |||||||||
| építési engedély vagy létesítési hozzájárulás száma: | |||||||||
| A közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) | |||||||||
| tulajdonosának neve és címe: | |||||||||
| üzemeltetőjének neve és címe: | |||||||||
Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes
..............................................
kérelmező/kivitelező
Az igénybevételi díjat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 11784009–15514004 számú bankszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni, és a megfizetést igazoló átutalási megbízás, illetve feladóvevény másolatát (díjfizetési igazolás) a kérelemhez mellékelni kell.
| A kérelemhez csatolni kell | |||||||||
| a közút igénybevételét bemutató, legalább M= 1:500 helyszínrajzot, a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát, a helyreállítás módjára vonatkozó munkarészt, építési ütemtervet | |||||||||
| a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kiviteli tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak (https://www.e-epites.hu/e-kozmu felületen intézendő) | |||||||||
| szükség esetén hat hónapnál nem régebbi, a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott munkavégzés alatti ideiglenes forgalomszabályozási tervet | |||||||||
| amennyiben a kérelmező nem azonos a hozzájárulás jogosultjával, meghatalmazást | |||||||||
| A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező | A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó | ||||||||
| megnevezés: | megnevezés: | ||||||||
| cím/székhely: | cím/székhely: | ||||||||
| telefonszám: | telefonszám: | ||||||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||||||
| A kivitelezés felelős építésvezetője | A beruházó felelős vezetője | ||||||||
| név: | név: | ||||||||
| telefonszám: | telefonszám: | ||||||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||||||
| A tervezett munkára vonatkozó adatok | |||||||||
| munkavégzés helye: | |||||||||
| projekt megnevezése: | |||||||||
| típusa/jellege: | |||||||||
| bontás kezdetének az időpontja: | munkavégzés befejezésének az időpontja: | ||||||||
| A közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) | |||||||||
| tulajdonosának neve és címe: | |||||||||
| üzemeltetőjének neve és címe: | |||||||||
Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes
.......................................
kérelmező/kivitelező
| Jegyzőkönyv tárgya | |||||
| munkaterület munkavégzést megelőző átadása / munkaterület munkavégzést követő átvétele | |||||
| A munkaterületre vonatkozó adatok | |||||
| helyszíne: | |||||
| átadás időpontja: | |||||
| a munkavégzés típusa: | |||||
| Kivitelező | Közútkezelő | ||||
| megnevezés: | megnevezés: | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | |||
| cím/székhely: | cím/székhely: | 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. | |||
| adószám: | telefonszám: | +36 1 8729 100 | |||
| e-mail cím: | e-mail cím: | hivatal@zuglo.hu | |||
| A kivitelezés felelős építésvezetője | Közútkezelő képviselője | ||||
| név: | név: | ||||
| telefonszám: | telefonszám: | ||||
| e-mail cím: | e-mail cím: | ||||
A kivitelező köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, szabványok, útügyi műszaki előírások és irányelvek, továbbá a munkakezdési hozzájárulásban előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezések munkaterületen való betartásáról.
A munkavégzés során esetlegesen okozott, a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, úttartozék megrongálódásából származó vagy egyéb, a munkavégzéssel összefüggésbe hozható kárért, balesetért, továbbá a munkavégzés miatt esetlegesen jelentkező kártérítési igényekért a kivitelezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
Melléklet: ........ db fotó
| ............................................ | ............................................ | |
| Kivitelező | Közútkezelő | |
| Megjegyzések: | ||
| Kelt: | ||
| ............................................ | ............................................ | |
| Kivitelező | Közútkezelő | |
