Módosította: 195/2020. (IX.24.) határozat, 215/2020. (X.29.) határozat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 134/2020. (XII.21.) határozata
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:
1. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat melléklete szerint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd jobb- és balparti feljárórámpa mészkőburkolatának felújításával kapcsolatos vállalkozási szerződést és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
2. Az 1. pont szerinti beruházáshoz, valamint a műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges forrást 74 600 000 Ft összegben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Fejlesztési feladatok/Tiszavirág feljáró híd felújítása tervezési alapegységen a Fejlesztési feladatok céltartaléka terhére biztosítom. A soron következő költségvetési rendeletmódosításban az előirányzatokon történő átvezetést végre kell hajtani.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
Végrehajtásban közreműködik:
a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
SZOLLAK Kft.
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | jegyző |
amely létrejött egyrészről a
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Cégjegyzékszám: 16–09–017113
Bankszámlaszám: 11745004–21387548–00000000
képviseli: Lits László ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
a továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. március 31. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek.
Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd
1. jobb- és balparti feljárórámpa mészkőburkolatának felújítása (a meglévő burkolat eltávolítása és új burkolat rögzítése, valamint a tartószerkezet vízzárásának, vízszigetelésének vizsgálata és szükség szerinti javítása)
2. az elvégzett hídfelülvizsgálat alapján szükséges rekonstrukciók elvégzése (acél tartószerkezetek festékleválás miatti korróziójának javítása, festés pótlása, pályaburkolat egyes elemeinek cseréje, pályaburkolatot alátámasztó szerkezet szükséges rögzítési pontjainak javítása, az üvegtáblák körüli tömítések cseréje, drótkötelek megfelelő merevségűre feszítése, a betonfal mellett kialakuló rések tömítése, dilatációk környezetében a korrodált elemek helyreállítása, M2 és M3 pilléreknél a főtartó bekötése és a főtartó körül kialakult rés tömítése, M2 és M3 pillérek további vizsgálata) tárgyú építési, fejlesztési beruházás megvalósítását, tervezési és kivitelezési feladatok ellátását a vonatkozó jogszabályok szerint.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje 2021. június 30. napja, azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.1. Az egyes munkák tekintetében a Vállalkozó szükséges és előírt szintű tervezési; és az elkészült és Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr (továbbiakban műszaki ellenőr) által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, a Megrendelő által jóváhagyott műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkálatokat látja el.
3.2. A Vállalkozó egyes részfeladatok teljesítése során a Megrendelőt valamint a műszaki ellenőrt folyamatosan tájékoztatni köteles a munkálatok előrehaladásáról; a tervezési munkálatok végrehajtása során a Megrendelő igényeit és a műszaki ellenőr által előírtakat a lehető legteljesebb körűen köteles figyelembe venni. A kivitelezés minden esetben a műszaki ellenőr által jóváhagyott tervdokumentáció alapján kezdődhet meg.
3.3. A Vállalkozó által készített tervdokumentáció akkor szerződés szerinti, ha az egyes munkálatok tekintetében az egyes elkészült tervdokumentációk valamennyi szükséges hozzájárulással rendelkeznek; a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott, 2 példányban papíralapon és 1 pld. elektronikus (pdf és szerkeszthető, lehetőleg dwg) formában elkészített dokumentációt elektronikus adathordozón (DVD) a Megrendelő részére átadja és azt a Megrendelő átveszi. A Vállalkozó a tervszolgáltatással egyidejűleg a szerzői jogokról is visszavonhatatlanul és teljeskörűen lemond, abban az esetben is, ha a kivitelezés bármely okból, vagy bármely részében meghiúsulna. A szerzői jog ellenértéke a vállalkozói díj összegének részét képezi.
3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek és a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek a szerződés hatálybalépését követően a folyamatos tájékoztatást megadni.
3.5. A kivitelezés a Vállalkozó által a 3.3. pontban foglaltak szerint elkészített, Megrendelő és műszaki ellenőr által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint kell, hogy történjen.
3.6. Megrendelő köteles az építési területet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Az építési terület akkor alkalmas az építési-szerelési munka elvégzésére, ha annak állapota a szerződés teljesítését nem gátolja.
3.7. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
3.8. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint a Megrendelő kockázatára elláthatja.
3.9. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
3.10. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által észszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát.
3.11. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a feladat ellátás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.
3.12. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
3.13. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelességeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
3.14. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3.15. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti kivitelezési tevékenység egyes, önálló műszaki egységet alkotó teljesítésének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek során a Szerződő felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az egyes munkarészek kapcsán a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően megkezdődik a jótállási időszak.
4.2. A Megrendelő által felhatalmazott műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás várható időpontja előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt írásban tájékoztatni.
4.3. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődött.
4.4. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
4.5. A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte (teljesítés). Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás).
5.1. A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összegét bruttó 73.500.000 Ft összegben határozzák meg, amely magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költségeinek, beleértve a tervezési feladatok díjának és valamennyi járulékos költségének megtérítését is. A Vállalkozó e vállalkozói díjon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt.
5.2. A Vállalkozó jogosult felek előzetes egyeztetése alapján legfeljebb 50% előleg igénybevételére a szerződéskötést követő 15 napon belül előleg bekérő levele alapján. A Vállalkozó a folyósított előlegről köteles haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt a Megrendelő részére bocsátani. Az előleggel a részszámlában, vagy annak benyújtása hiányában a végszámlában köteles elszámolni.
5.3. A Vállalkozó jogosult a készültségi fok függvényében, 1 db részszámla kiállítására 85% mértékű készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 85%-ának megfelelő forintösszegben, valamint a teljesítést követően 1 db végszámla kiállítására a teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő forintösszegben.
5.4. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés alapján a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlájának ellenében a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó bankszámlájára.
5.5. A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a teljesítéssel felmerülő költségek viselésében előzetesen írásban megállapodnak.
5.6. A feladatok teljesítését a Megrendelő részéről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri és eljárási rendjének részletes szabályairól szóló Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja. A teljesítés igazolást a Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követő 5 munkanapon belül állítja ki.
6.1. Jelen Szerződés az aláírásával lép hatályba.
6.2. A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően kikötik a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek egyetértésével lehetséges.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
A Szerződő felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá négy példányban.
Kelt: Szolnok, ..................................
| ........................................... | ........................................ | |
| Megrendelő | Vállalkozó |
