Módosította: 312/2021. (X.28.) közgyűlési határozat, Módosította: 333/2021. (XI.25.) közgyűlési határozat, 375/2021. (XII. 16.) határozat, 30/2022. (I.27.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjára és 107. §-ára, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának VI. 2./ i./ pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt – a kivitelező Szolnoki Városüzemeltetési Kft., a víziközmű-szolgáltató VCSM ZRt., valamint a műszaki ellenőri feladatokat ellátó SZOLLAK Kft. állásfoglalása és javaslata alapján – a Laki Kálmán híd felülvizsgálatához és rekonstrukciója keretében a víziközművezetékek felületkezelési és kapcsolódó szükséges munkáinak elvégzéséről.
2. * Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a szükséges többletforrást bruttó 85 000 000 Ft összegben határozat 1. pontja szerinti beruházás megvalósításához beruházási hitel formájában a 2021., 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a fedezet biztosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, dokumentumok aláírására illetve a kapcsolódó vállalkozási szerződések módosítására, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 42/2021. (II.15.) sz. határozata alapján.
3. * A határozat 1. pontja szerinti beruházással kapcsolatosan a Támogató szervezet értesítését, a Támogatói okirattal kapcsolatos adatszolgáltatást, valamint valamennyi nyilatkozat, beszámolási kötelezettség teljesítését meg kell tenni.
4. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére:
4.1. utcabútorok, forgalomcsillapító eszközök beszerzése, játszótéri elemek beszerzése szállítással és telepítéssel együtt (önkormányzati képviselői javaslatok figyelembevételével)
4.2. Közvilágítás fejlesztése a Thököly u. mentén,
4.3. Közvilágítás fejlesztése a Szántó krt. mentén,
4.4. Sportreptér környékén gyalogátkelőhely létesítése,
4.5. Petőfi u. 1. sz. környéki járda felújítása,
4.6. megállóhelyek és utasvárók fejlesztése
beruházások megvalósításáról.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1–2. mellékletei szerint jóváhagyja a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötendő szerződéseket és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert azok megkötésére.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
VCSM Zrt. Szolnok
SZOLLAK Kft.
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | jegyző |
amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Cégjegyzékszám: 16–09–017113
Bankszámlaszám: 11745004–21387548–00000000
képviseli: Lits László ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
a továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. március 31. napján egyes települési önkormányzati feladatok ellátására keretmegállapodást (továbbiakban: keretszerződés) kötöttek.
Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja
1.1. utcabútorok, forgalomcsillapító eszközök beszerzése, játszótéri elemek beszerzése szállítással és telepítéssel együtt (önkormányzati képviselői javaslatok figyelembevételével)
1.2. Közvilágítás fejlesztése a Thököly u. mentén,
1.3. Közvilágítás fejlesztése a Szántó krt. mentén,
1.4. Sportreptér környékén gyalogátkelőhely létesítése,
1.5. Petőfi u. 1. sz. környéki járda felújítása
tárgyú beruházások megvalósítását, tervezési és kivitelezési feladatok ellátását a vonatkozó jogszabályok szerint.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje 2022. június 30. napja, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.1. Az egyes munkák tekintetében a Vállalkozó – amennyiben az adott beruházás hatósági engedélyhez kötött, úgy engedélyes szintű tervezési; és – az elkészült és Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr (továbbiakban műszaki ellenőr) által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, a Megrendelő által jóváhagyott területen és műszaki tartalom szerint kivitelezési munkálatokat látja el.
3.2. A Vállalkozó egyes részfeladatok teljesítése során a Megrendelőt valamint a műszaki ellenőrt folyamatosan tájékoztatni köteles a munkálatok előrehaladásáról; a tervezési munkálatok végrehajtása során a Megrendelő igényeit és a műszaki ellenőr által előírtakat a lehető legteljesebb körűen köteles figyelembe venni. A kivitelezés minden esetben a műszaki ellenőr által jóváhagyott tervdokumentáció alapján kezdődhet meg.
3.3. A Vállalkozó által készített tervdokumentáció akkor szerződés szerinti, ha az egyes munkálatok tekintetében az egyes elkészült tervdokumentációk valamennyi szükséges hozzájárulással rendelkeznek; a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott, 2 példányban papíralapon és 1 pld. elektronikus (pdf és szerkeszthető, lehetőleg dwg) formában elkészített dokumentációt elektronikus adathordozón (DVD) a Megrendelő részére átadja és azt a Megrendelő átveszi. A Vállalkozó a tervszolgáltatással egyidejűleg a szerzői jogokról is visszavonhatatlanul és teljeskörűen lemond, abban az esetben is, ha a kivitelezés bármely okból, vagy bármely részében meghiúsulna. A szerzői jog ellenértéke a vállalkozói díj összegének részét képezi.
3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőinek és a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek a folyamatos tájékoztatást megadni.
3.5. A kivitelezés a Vállalkozó által a 3.3. pontban foglaltak szerint elkészített, Megrendelő és műszaki ellenőr által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint kell, hogy történjen.
3.6. Megrendelő köteles az építési területet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Az építési terület akkor alkalmas az építési-szerelési munka elvégzésére, ha annak állapota a szerződés teljesítését nem gátolja.
3.8. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
3.8. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint a Megrendelő kockázatára elláthatja.
3.9. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.
3.10. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által észszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát.
3.11. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a feladat ellátás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.
3.12. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
3.13. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelességeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
3.14. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
3.15. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti kivitelezési tevékenység egyes, önálló műszaki egységet alkotó teljesítésének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek során a Szerződő felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az egyes munkarészek kapcsán a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően megkezdődik a jótállási időszak.
4.2. A Megrendelő által felhatalmazott műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás várható időpontja előtt legalább 3 munkanappal a Megrendelőt írásban tájékoztatni.
4.3. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődött.
4.4. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
4.5. A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte (teljesítés). Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás).
5.1. A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összegét
5.1.1. utcabútorok, forgalomcsillapító eszközök beszerzése, játszótéri eszközök felújítása, cseréje, beszerzése szállítással és telepítéssel együtt – bruttó 29 836 320 Ft
5.1.2. Közvilágítás fejlesztése a Thököly u. mentén – bruttó 10 200 000 Ft
5.1.3. Közvilágítás fejlesztése a Szántó krt. mentén – bruttó 3 800 000 Ft
5.1.4. Sportreptér környékén gyalogátkelőhely létesítése – bruttó 14 000 000 Ft
5.1.5. Petőfi u. 1. sz. környéki járda felújítása – bruttó 6 300 000 Ft
összegben határozzák meg, amely magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költségeinek, beleértve a szükséges tervezési feladatok díjának és valamennyi járulékos költségének megtérítését is. A Vállalkozó e vállalkozói díjon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszt.
5.2. A Vállalkozó jogosult Szerződő felek előzetes egyeztetése alapján részfeladatonként legfeljebb 80% előleg igénybevételére a szerződéskötést követő 15 napon belül előleg bekérő levele alapján. A Vállalkozó a folyósított előlegről köteles haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az előleggel a végszámlában köteles elszámolni.
5.3. A Vállalkozó az 5.1.1.–5.1.5. pontban meghatározott tételenként jogosult a teljesítést követően 1 db végszámla kiállítására a teljes ellenszolgáltatásnak megfelelő forintösszegben.
5.4. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés alapján a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlájának ellenében a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó bankszámlájára.
5.5. A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a teljesítéssel felmerülő költségek viselésében előzetesen írásban megállapodnak.
5.6. A feladatok teljesítését a Megrendelő részéről a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri és eljárási rendjének részletes szabályairól szóló Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás vonatkozó mellékletében a megállapodás tárgyát képező feladatra vonatkozó szakmai teljesítést igazoló személy igazolja. A teljesítés igazolást a Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követő 5 munkanapon belül állítja ki.
6.1. Jelen Szerződés az aláírásával lép hatályba.
6.2. A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően kikötik a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek egyetértésével lehetséges.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
A Szerződő felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá négy példányban.
Kelt: Szolnok,
| ........................................... | ........................................ | |
| Vállalkozó | Megrendelő |
amely létrejött egyrészről
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
képviseli: Szalay Ferenc polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
székhely: 5000 Szolnok, József A. u. 85.
képviseli: Lits László ügyvezető
(továbbiakban: Kft.)
együttes említésük esetén: Szerződő Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételek szerint:
Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által, a 103/2019. (IV.25.) határozata 3. melléklete szerint jóváhagyottan Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az önkormányzati tulajdonban álló megállóhelyek illetve utasvárók létrehozásának és működtetésének – mint a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának – időleges jogának 10 évre a Kft. részére történő átengedésére – mely magában foglalja a szerződésben hivatkozott vagyontárgyak fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek együttesét, azok felújítását, fejlesztését, hasznai szedésének jogát is – szerződést kötöttek (továbbiakban szerződés).
Szerződő Felek a szerződés II. 3.2. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
(3. A Kft-t terheli valamennyi, a szerződésből eredő költség és kiadás és megilleti valamennyi bevétel, azzal, hogy)
„3.2. az Önkormányzat a II.2.5. pont szerint megállóhelyek és utasvárók fejlesztésére (pl. felújításra, létesítésre, telepítésre)
3.2.1. a 2019. évben nettó 25 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó 31 750 000 Ft összeget,
3.2.2. a 2021. évben nettó 6 299 213 Ft+ áfa, azaz bruttó 8 000 000 Ft összeget
biztosít,”
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal hatályban tartják, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Szolnok,
| ................................................. | .............................................. | |
| Kft. | Önkormányzat |
